Ces conditions générales régissent l'ensemble des prestations commandées par le client auprès d'Upliftauto Autos SA, spécialisée dans la rénovation complète d'appartements et de maisons à Paris et en Île-de-France. En validant votre devis ou en signant le contrat de travaux, vous acceptez sans réserve les modalités définies ci-après. Ces conditions s'appliquent exclusivement aux services suivants : mises à jour électriques et plomberie, conception et planification 3D, rénovation complète d'appartements, pose de revêtements de sol, peinture et finitions murales, ainsi que la rénovation de cuisines et salles de bains.
Notre approche transparente garantit un devis détaillé avant tout engagement. Chaque proposition couvre précisément les services sélectionnés (ex: installation de plomberie sanitaire ou peinture haute résistance) avec une nomenclature claire des matériaux et de la main-d'œuvre. Les modifications non prévues initialement, telles que l'ajout d'une prise électrique supplémentaire hors du plan original ou le changement de type de parquet après début des travaux, feront l'objet d'un avenant écrit et d'une facturation complémentaire validée par le client. La planification 3D servira de référence visuelle contractuelle pour les zones de rénovation.
Upliftauto Autos SA s'engage à réaliser les travaux avec diligence et conformité aux normes NF en vigueur à Paris. Cependant, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désordre occasionné par des structures existantes non visibles lors du diagnostic initial (ex: humidité latente dans un mur porteur ou câblage électrique antérieur inconnu). Le client est tenu de nous informer de toute anomalie signalée par le syndic de copropriété concernant les parties communes avant le démarrage des travaux. Pour la rénovation de cuisine et salle de bains, nous ne sommes pas responsables des fuites provenant des étages supérieurs non gérées par le client.
Toutes les esquisses, plans 3D et rendus visuels générés lors de la phase de consultation sont traités conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données techniques fournies par le client (plans de son logement) restent sa propriété exclusive. Upliftauto Autos SA utilise ces informations uniquement pour l'exécution du chantier. La confidentialité de vos coordonnées et de vos spécifications techniques est stricte, conformément à notre politique de confidentialité accessible sur notre site.
L'ensemble des éléments créatifs fournis par Upliftauto Autos SA, incluant les plans d'aménagement 3D personnalisés, les schémas électriques détaillés et les moodboards de finition murale, restent la propriété intellectuelle exclusive de notre agence. Le client dispose d'un droit d'usage limité à son logement pour les rendus visuels. Toute reproduction ou utilisation commerciale de nos plans de rénovation sans autorisation écrite est interdite. Les noms, logos et marques déposés sur notre plateforme sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle français.
Les travaux débutent à la date convenue dans le contrat signé. En cas de force majeure (grève des transports à Paris, intempéries exceptionnelles), les délais sont ajustés sans pénalités pour nous, mais le client peut résilier le contrat si le retard dépasse 30 jours sans préavis écrit. Pour tout abus ou manquement grave aux règles de sécurité sur le chantier par l'équipe du client, Upliftauto Autos SA se réserve le droit de suspendre les interventions (électriques, plomberie ou peinture) jusqu'à régularisation de la situation.
Ces conditions sont soumises au droit français. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des prestations de rénovation (pose de sol, mise aux normes électriques, etc.), les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut d'accord sous 30 jours, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce compétent du ressort de Paris, conformément aux articles R721-1 et suivants du Code de commerce.
Conformément à la loi Hamon et au Code de la construction et de l'habitation, nous fournissons une garantie décennale pour les gros œuvre et installations plomberie/électricité, ainsi qu'une garantie de parfait achèvement pour les finitions (peinture, sols). En cas de malfaçon dans nos services de rénovation complète ou de cuisine/salle de bains, le client dispose d'un délai de 14 jours après réception des travaux pour formuler un récépissé de réserves. Les réclamations relatives à la qualité des matériaux ou à l'exécution du design 3D validé doivent être signalées par écrit via notre canal officiel sous 8 jours ouvrés.